Иск о взыскании договорной неустойки

08/10/2014

Филиалом ОАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС и ДОАО «Газпроектинжиниринг» был заключен договор подряда на монтаж системы охраны на сумму 200 миллионов рублей. Работы должны были выполняться отдельными этапами. За нарушение сроков выполнения работ по каждому из этапов стороны предусмотрели договорную неустойку в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки.

Работы по договору были выполнены с просрочкой, в связи с чем ОАО «ОГК-2» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании договорной неустойки в размере более 832 000 000 рублей. Исковые требования были удовлетворены частично, взыскана неустойка в размере всего 6 000 000 рублей.

При установлении причин нарушения сроков выполнения работ по договору суд пришел к выводу об обоюдной вине заказчика и подрядчика в ненадлежащем исполнении обязательств, усмотрел просрочку кредитора, применил ст. 333 ГК РФ, в связи с чем размер неустойки был снижен с 832 млн. рублей до 6 млн. рублей.

 

Поделиться